REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE…
MUNICIPIO DE RAMILANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
Documentos do edital
Itens da contratação (16)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licenciamento ambiental completo de loteamento parcelamento do solo estudos exigidos pecas cartograficas protocolo e atendimento de diligencias ate emissao do ato .ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 3 | R$ 15.140,00 | R$ 45.420,00 |
| 2 | Outorga regularizacao de poco tubular poco artesiano processo completo incluindo teste de vazao analise de agua relatorio tecnico ART e cadastro protocolo ate emissao da outorga. Outorga de uso para captacao superficial em curso d agua processo completo com memorial de calculo croqui planta mapas ART e protocolo acompanhamento ate emissao da outorga.ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 10 | R$ 6.750,00 | R$ 67.500,00 |
| 3 | Elaboracao de PTRF Projeto Tecnico de Reconstituicao da Flora compensacao por area com metodologia especies implantacao e cronograma de monitoramento.ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 10 | R$ 4.666,67 | R$ 46.666,70 |
| 4 | Laudo tecnico ambiental de vistoria parecer conclusivo por demanda area com relatorio fotografico mapas croquis quando necessarios e ART.ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 10 | R$ 2.096,33 | R$ 20.963,30 |
| 5 | RDPA Relatorio de Detalhamento de Programas Ambientais por empreendimento obra detalhamento dos programas exigidos no licenciamento objetivos metas metodologia indicadores responsabilidades cronograma planos de acao modelos de registro e relatorios de acompanhamento com ART.ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 10 | R$ 2.766,67 | R$ 27.666,70 |
| 6 | RAP Relatorio Ambiental Preliminar por empreendimento obra caracterizacao do meio fisico biotico e socioeconomico identificacao avaliacao de impactos medidas mitigadoras e programas ambientais mapas plantas exigidos ART e entrega conforme TR do orgao licenciador. Quando o RAP nao for cabivel exigivel para a tipologia do empreendimento devera ser entregue Laudo Tecnico Atestado de Nao Enquadramento devidamente fundamentado e com ART para instrucao do processo.ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 10 | R$ 2.483,33 | R$ 24.833,30 |
| 7 | PLANO DE COMPENSACAO AMBIENTAL Planejamento da implantacao execucao e monitoramento do plantio de mudas nativas como forma de compensacao ambiental do Programa Estadual de Apoio a Pavimentacao e Qualificacao das Vias Urbanas Municipais para que haja efetividade nas acoes e resultados adequados a medio e longo prazo.ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 10 | R$ 1.916,67 | R$ 19.166,70 |
| 8 | Licenca ambiental Previa LP Fase de planejamento aprova a viabilidade ambiental e define as condicoes para as proximas fases. Licenca de Instalacao LI Autoriza a construcao ou instalacao do empreendimento conforme o projeto aprovado. Licenca de Operacao LO Autoriza o inicio das atividades apos a verificacao do cumprimento das condicionantes das licencas anteriores.ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 5 | R$ 7.647,50 | R$ 38.237,50 |
| 9 | Autorizacao Ambiental AA Para obras atividades ou servicos de carater temporario como terraplanagem manejo de fauna ou remocao de tanques de combustivel conforme o Instituto Agua e Terra IAT PR .ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 5 | R$ 3.766,67 | R$ 18.833,35 |
| 10 | Licenca por Adesao e Compromisso LAC Para atividades de baixo potencial poluidor onde o empreendedor declara adesao a criterios ambientais pre definidos como visto no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental PNLA .ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | Unidade | 5 | R$ 2.900,00 | R$ 14.500,00 |
| 11 | Licenciamento ambiental completo de obra publica intervencao ambiental ex. drenagem bueiros ponte canalizacao tubulacao com relatorio tecnico plantas mapas relatorio fotografico ART e protocolo ate emissao da licenca.ServiçoNão se aplica | Unidade | 15 | R$ 6.840,25 | R$ 102.603,75 |
| 12 | Licenciamento ambiental de cascalheira saibreira municipal extracao mineral com pecas tecnicas e regularizacao cadastro junto a ANM incluindo protocolo e atendimento de exigencias.ServiçoNão se aplica | Unidade | 20 | R$ 13.537,50 | R$ 270.750,00 |
| 13 | PGRS Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos elaboracao atualizacao por unidade atividade com fluxos metas responsabilidades e cronograma. PGRCC Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil por obra com triagem acondicionamento transporte e destinacao final. PGRSS Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude por unidade de saude com segregacao acondicionamento e destinacao.ServiçoNão se aplica | Unidade | 10 | R$ 10.200,00 | R$ 102.000,00 |
| 14 | Elaboracao de PRAD Projeto de Recuperacao de Area Degradada por area empreendimento com memorial tecnico pecas graficas cronograma e ART.ServiçoNão se aplica | Unidade | 10 | R$ 19.020,00 | R$ 190.200,00 |
| 15 | Inventario floristico arboreo e plano de supressao compensacao por area com levantamento quantificacao georreferenciamento quando exigido e pecas tecnicas para instrucao do processo.ServiçoNão se aplica | Unidade | 10 | R$ 8.133,33 | R$ 81.333,30 |
| 16 | APRA para RPPN Plano de Manejo Projeto de Conservacao e Recuperacao Ambiental da RPPN por unidade area incluindo diagnostico ambiental objetivos e zoneamento quando aplicavel programas acoes protecao recuperacao sinalizacao monitoramento cronograma e ART.ServiçoNão se aplica | Unidade | 10 | R$ 113.333,33 | R$ 1.133.333,30 |
| Total estimado dos itens | R$ 2.204.007,90 | ||||
Objeto completo
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE RAMILANDIA PR.
Dados da contratação
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAMILANDIA
- CNPJ
- 95.725.024/0001-14
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL
- Código da unidade (UASG)
- 0000
- Local
- Ramilândia - PR
- Poder
- N
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Modo de disputa
- Aberto
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- 43
- Registro de preços
- Sim
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Nº de controle PNCP
- 95725024000114-1-000079/2026
Como participar desta licitação
- Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
- Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
- Cadastre-se no sistema da disputa. Esta contratação aponta o sistema de origem no botão acima. O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
- Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 14/08/2026 às 09:00. Sistemas travam no horário exato.
- Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.
No pregão eletrônico, as propostas são enviadas pelo sistema até a data limite e, na hora marcada, abre a fase de lances — dez minutos prorrogáveis automaticamente sempre que houver lance nos dois minutos finais. Vence o menor preço (ou o melhor preço por técnica, quando o edital previr), e só a documentação do vencedor é analisada. Se você for o primeiro colocado, terá prazo curto para enviar a proposta readequada e os documentos de habilitação.
Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.
Como este valor se compara
O valor estimado de R$ 2.204.007,90 está entre as maiores das contratações de contratação pública em Paraná: é maior que 96% delas. Na amostra de 3.000 licitações semelhantes, o valor médio estimado é de R$ 1.511.541,57, variando de R$ 104,13 a R$ 680.411.800,00.
Lembre-se de que o valor estimado é a referência do órgão, calculada em pesquisa de preços antes da publicação — não é o preço que será pago. Em pregões com boa concorrência, o desconto sobre a estimativa costuma ser expressivo, e propostas acima dela são desclassificadas.
Sobre o órgão comprador
MUNICIPIO DE RAMILANDIA publicou 15 contratações no PNCP desde 14/07/2026, com 2 ainda recebendo proposta. O valor médio estimado das contratações desse órgão é de R$ 381.656,06, e o total já movimentado soma R$ 5,7 mi.
O que esse comprador mais contrata: obras e serviços de engenharia, cursos e treinamentos, eventos, locação de estruturas e shows, gás glp e oxigênio medicinal, manutenção de veículos e peças. Quem já fornece um desses itens costuma ter caminho curto para os demais, porque a habilitação exigida se repete.
Veja o histórico completo de licitações desse órgão para entender o ritmo de compras, os valores praticados e as modalidades que ele costuma usar.
Perguntas frequentes sobre esta licitação
Qual o prazo para enviar proposta para pregão eletrônico 43 | Processo 79/2026?
O recebimento de propostas vai até 14/08/2026 às 09:00 (horário de Brasília) — encerrada. O prazo já passou; esta ficha permanece publicada como referência de preços e de histórico do órgão.
Qual o valor estimado desta contratação?
O valor total estimado é de R$ 2.204.007,90, distribuído em 16 itens com quantidades e valores unitários detalhados nesta página. Esse é o teto de referência calculado pelo órgão — propostas acima dele costumam ser desclassificadas.
Quem pode participar?
Qualquer empresa com CNPJ ativo, objeto social compatível com o item e documentação de habilitação regular. Por ser um registro de preços, vencer não garante compra imediata: a ata fixa o preço e o órgão adquire conforme a necessidade, dentro da validade. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado por lei — empate ficto e prazo para regularizar certidões — e, em compras de menor valor, disputa exclusiva.
Onde baixar o edital?
Os 1 documentos publicados pelo órgão estão nesta página, na seção "Documentos do edital", com download direto do PNCP: Edital PE 432026.
Onde acontece a disputa?
A sessão ocorre no sistema indicado pelo próprio órgão, acessível pelo botão "Sistema da disputa" nesta página. É nele que você precisa estar cadastrado — o cadastro costuma levar alguns dias, então não deixe para a véspera.
Esta licitação é de Ramilândia - PR?
A contratação é conduzida por MUNICIPIO DE RAMILANDIA, em Ramilândia - PR. Não é preciso ter sede no município para participar: a Lei 14.133/2021 proíbe exigir domicílio local como condição de participação. Ainda assim, avalie frete, prazo de entrega e eventuais exigências de assistência técnica na região antes de formar o preço.
Licitações semelhantes em Paraná
MUNICIPIO DE KALORE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GEOLOGIA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, GEOTECNIA, HIDROGEOLOGIA, MINERAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL, COM CAPACIDADE COMPROVADA PARA O…
Kaloré · PR · MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ
MUNICIPIO DE KALORE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GEOLOGIA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, GEOTECNIA, HIDROGEOLOGIA, MINERAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL, COM CAPACIDADE COMPROVADA PARA O…
Kaloré · PR · Unidade administrativa
MUNICIPIO DE ANTONINA
Contratação de empresa especializada em Segurança e Saúde do Trabalho (SST) para elaboração, implementação e atualização dos seguintes instrumentos obrigatórios: Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional…
Antonina · PR · Unidade administrativa
Procurando outras oportunidades?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) · Registro 95725024000114-1-000079/2026 · Última atualização do órgão: 28/07/2026 às 17:17. Dados sujeitos a alteração ou republicação — confirme sempre no edital.