Contratação de serviço de execução, sob o regime de empreitada por preço global, da obra de construção de torre e instalação de elevador panorâmico de serviços.
GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Documentos do edital
Itens da contratação (1)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras Civis de construção prediais Residenciais e Comerciais Execução da obra de construção de torre e instalação de elevador panorâmico de serviços, com 5 (cinco) paradas, no Bloco B do edifício-sede do TCE-GO, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e todos os serviços complementares necessários. EMPREITADA POR PREÇO GLOBALServiçoNão se aplica | UNIDADE | 1 | R$ 1.615.874,89 | R$ 1.615.874,89 |
| Total estimado dos itens | R$ 1.615.874,89 | ||||
Objeto completo
Contratação de serviço de execução, sob o regime de empreitada por preço global, da obra de construção de torre e instalação de elevador panorâmico de serviços.
Dados da contratação
- Órgão
- GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS
- CNPJ
- 02.291.730/0001-14
- Unidade
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
- Código da unidade (UASG)
- 925400
- Local
- Goiânia - GO
- Poder
- Poder Legislativo
- Esfera
- Estadual
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Processo
- 202600047002655
- Registro de preços
- Não
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Nº de controle PNCP
- 02291730000114-1-000115/2026
Como participar desta licitação
- Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
- Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
- Cadastre-se no sistema da disputa. Esta contratação aponta o sistema de origem no botão acima. O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
- Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 01/10/2026 às 09:00. Sistemas travam no horário exato.
- Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.
A concorrência eletrônica é usada em contratações de maior vulto ou complexidade, especialmente obras e serviços de engenharia. O julgamento pode considerar técnica além do preço, e a habilitação costuma exigir atestados com quantidades mínimas, registro no conselho profissional e, em contratos maiores, garantia de execução.
Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.
Sobre contratações de obras
Construção, reforma, pavimentação e drenagem — as contratações de maior valor do município. O julgamento parte de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, e a habilitação técnica exige atestados com quantidades mínimas registrados no CREA/CAU, além de responsável técnico e, em contratos maiores, garantia de execução e matriz de riscos.
O que costuma ser exigido de quem fornece
- Registro no CREA/CAU
- Atestado de capacidade técnica com quantidade mínima
- Responsável técnico com CAT
- Planilha e cronograma
- Garantia de execução
CNAE típico: 41.20-4 (construção de edifícios) / 42.11-1 (obras viárias). Confira se o objeto social da sua empresa cobre a atividade — CNAE incompatível com o objeto é motivo de inabilitação mesmo com o menor preço.
Veja todas as licitações de obras em Goiás ou acompanhe a categoria em todo o Brasil.
Como este valor se compara
O valor estimado de R$ 1.615.874,89 está entre as maiores das contratações de obras em Goiás: é maior que 83% delas. Na amostra de 2.061 licitações semelhantes, o valor médio estimado é de R$ 3.008.314,02, variando de R$ 101,68 a R$ 1.126.663.538,88.
Lembre-se de que o valor estimado é a referência do órgão, calculada em pesquisa de preços antes da publicação — não é o preço que será pago. Em pregões com boa concorrência, o desconto sobre a estimativa costuma ser expressivo, e propostas acima dela são desclassificadas.
Sobre o órgão comprador
GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS publicou 91 contratações no PNCP desde 09/12/2025, com 2 ainda recebendo proposta. O valor médio estimado das contratações desse órgão é de R$ 1.151.050,45, e o total já movimentado soma R$ 102,4 mi.
O que esse comprador mais contrata: cursos e treinamentos, obras e serviços de engenharia, mobiliário e equipamentos, software e sistemas de gestão, exames e insumos de laboratório. Quem já fornece um desses itens costuma ter caminho curto para os demais, porque a habilitação exigida se repete.
Veja o histórico completo de licitações desse órgão para entender o ritmo de compras, os valores praticados e as modalidades que ele costuma usar.
Perguntas frequentes sobre esta licitação
Qual o prazo para enviar proposta para concorrência eletrônica 105/2026?
O recebimento de propostas vai até 01/10/2026 às 09:00 (horário de Brasília) — faltam 6 dias. Sistemas de disputa fecham no horário exato, sem tolerância: não deixe o envio para os minutos finais.
Qual o valor estimado desta contratação?
O valor total estimado é de R$ 1.615.874,89, distribuído em 1 item com quantidades e valores unitários detalhados nesta página. Esse é o teto de referência calculado pelo órgão — propostas acima dele costumam ser desclassificadas.
Quem pode participar?
Qualquer empresa com CNPJ ativo, objeto social compatível com o item e documentação de habilitação regular. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado por lei — empate ficto e prazo para regularizar certidões — e, em compras de menor valor, disputa exclusiva.
Onde baixar o edital?
Os 1 documentos publicados pelo órgão estão nesta página, na seção "Documentos do edital", com download direto do PNCP: Edital CE 01-2026 - Torre Elevador.pdf.
Onde acontece a disputa?
A sessão ocorre no sistema indicado pelo próprio órgão, acessível pelo botão "Sistema da disputa" nesta página. É nele que você precisa estar cadastrado — o cadastro costuma levar alguns dias, então não deixe para a véspera.
Esta licitação é de Goiânia - GO?
A contratação é conduzida por GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS, em Goiânia - GO. Não é preciso ter sede no município para participar: a Lei 14.133/2021 proíbe exigir domicílio local como condição de participação. Ainda assim, avalie frete, prazo de entrega e eventuais exigências de assistência técnica na região antes de formar o preço.
Licitações semelhantes em Goiás
MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS, CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Petrolina de Goiás · GO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA DE GOIAS
MUNICIPIO DE GOIANESIA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DA TRAVESSIA SOBRE O CÓRREGO CALÇÃO DE COURO - BUEIRO CELULAR EM CONCRETO ARMADO - E DAS RESPECTIVAS ESTRUTURAS DE…
Goianésia · GO · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa na área de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, para execução de reforma, adequação, ampliação e acessibilidade do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e do Centro de Referência Especializado de…
Rialma · GO · FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Procurando outras oportunidades?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) · Registro 02291730000114-1-000115/2026 · Última atualização do órgão: 15/09/2026 às 18:00. Dados sujeitos a alteração ou republicação — confirme sempre no edital.